04.12.2018

3

Contro la presente pubblicazione può essere interposto ricorso scritto (art. 30 LAPub) presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S.Gallo, entro 20 giorni dalla data della notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della presente pubblicazione e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

1. Criteri di aggiudicazione (CA)
Le indicazioni concernenti i criteri di aggiudicazione vanno inoltrate con la documentazione relativa all’offerta:
CA1: PREZZO; PONDERAZIONE 50%.
CA2: QUALITÀ DEGLI EQUIPAGGIAMENTI E DELL'ESECUZIONE; PONDERAZIONE 40 %, suddivisa in:
- Analisi dei compiti indicati dal committente 30 %;
- Qualità ed adeguatezza del materiale offerto 30 %.
- Durata dei lavori 40 %
Ai fini della liberazione del vecchio tracciato SN e NS, sono previste due fasi distinte di lavori:
Prima fase di liberazione del tracciato SN e NS: il lotto INEL agisce all’interno della finestra temporale messa a
disposizione dal genio civile dal 01.10.19 fino al 29.11.2019 (dal 01.11.2019 per 1 settimana non si può in ogni caso
perturbare il traffico causa vacanze Ognissanti), con le seguenti attività principali:
73-Posa dorsale FO144 NS (GES-CML; CML-MGN)
74-MGG: Posa FO di Campo e posa dorsale USV
75-GEG: Posa FO di Campo e posa dorsale USV e Rete
76-Attestazioni FO e CF, RaSi e protocolli
77-MGG: Provvisori CF e CD armadietti bordo-portale da nuovi armadietti terreno
78-GEG: Provvisori armadietti bordo-portale da nuovi armadietti terreno
79-MGG-GEG: Segnaletica alimentata da nuovo tracciato
80-Eliminazione vecchi cavi dal vecchio tracciato SN e NS
Seconda fase di liberazione del tracciato SN e NS: il lotto INEL agisce in stretto coordinamento con i lotti del genio
civile, di cui devono essere rispettate le esigenze, dal 02.12.2019 al 13.12.2019 con le seguenti attività principali:
111- Ultimazione interventi di eliminazione vecchi cavi dal vecchio tracciato SN e NS (in questa fase le zone di
intervento sono dettate dal genio civile).
In questo periodo, lo sfilaggio dei cavi richiede dunque di procedere in base alle zone e tempistiche stabilite dal genio
civile. Ai fini dell’ottimizzazione del programma lavori, viene presa in considerazione la possibilità di completare tutti i
lavori del presente lotto nella prima fase (dal 01.10.19 fino al 29.11.2019).
Il programma lavori proposto dall’Offerente è valutato attraverso una scala da 0 a 5:
0 = soddisfazione dei criteri: rispetto del programma indicato dal committente
1 = soddisfazione dei criteri: compressione del programma indicato dal committente da 1 a 2
giorni lavorativi
2 = soddisfazione dei criteri: compressione del programma indicato dal committente da 3 a 4
giorni lavorativi
3 = soddisfazione dei criteri: compressione del programma indicato dal committente da 5 a 6
giorni lavorativi
4 = soddisfazione dei criteri: compressione del programma indicato dal committente da 7 a 8
giorni lavorativi
5 = soddisfazione dei criteri: compressione del programma indicato dal committente da 9 a 10
giorni lavorativi
CA3: ORGANIZZAZIONE, PIANO GESTIONE QUALITÀ E ANALISI RISCHI; PONDERAZIONE 10 %, suddivisa in:
- Organigramma e organizzazione dell'offerente 25 %;
- Piano di gestione della qualità 25 %;
- Analisi dei rischi 25 %;
- Concetto di sicurezza 25 %;
VALUTAZIONE DEL PREZZO
La nota più alta (5) è attribuita all'offerta rettificata con il prezzo più basso.
Le offerte, il cui prezzo supera del 50 % o più quello dell'offerta più bassa ottengono la nota 0.
Tra questi due estremi la valutazione avviene in modo lineare (fino a due punti dopo la virgo-la).
Eventuali sconti offerti non sono tenuti in considerazione nella valutazione del prezzo.
Scala di valutazione per i restanti criteri di aggiudicazione
La valutazione va effettuata attraverso una scala di note intere variabili fra 0 e 5:
0 = soddisfazione dei criteri: non classificabile;
qualità delle indicazioni: nessuna indicazione
1 = soddisfazione dei criteri: pessima;
qualità delle indicazioni: insufficienti, incomplete
2 = soddisfazione dei criteri: insufficiente;
qualità delle indicazioni: non sufficientemente attinenti al progetto
3 = soddisfazione dei criteri: normale, media;
qualità delle indicazioni: media, corrispondente ai requisiti del bando
4 = soddisfazione dei criteri: buona;
qualità delle indicazioni: buona
5 = soddisfazione dei criteri: impeccabile;
qualità delle indicazioni: impeccabile, contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi
Se un criterio principale consta di sottocriteri, questi vengono valutati.
Il numero di punti del criterio principale risulta dalla somma delle note dei sottocriteri moltiplicata per il loro fattore di
ponderazione.
Calcolo del punteggio: somma di tutte le note moltiplicate per il corrispondente fattore di ponderazione (punteggio
massimo possibile: 5 [nota] x 100 [% di ponderazione] = 500 punti).