Ausschreibung 1129609: Montage câbles pour contrôleurs de trafic - TCOB
Publiziert am: 14. April 2020
Etat de Genève représenté par la Centrale commune d’achats (CCA)
L'Etat de Genève, soit l'Office cantonal des transports, souhaite acquérir une prestation de montage, tirage, raccordement de câbles pour des contrôleurs de trafic, de pose et raccordement de boîtes et de têtes de mâts, dans le canton de Genève.
| Auftraggeber: |
Kanton
|
| Kategorie: | Ausschreibung |
| Sprache: | fr |
| Abgabetermin: | abgelaufen |
| Ort: |
Genève |
| Zeit für Fragen: | abgelaufen |
| Tags: |
|
| Gruppen: |
|
| Untergruppen: |
|
| Lots : |
|
Zeitplan
Folgender Zeitplan wurde aus den simap-Publikationsdaten erstellt:
| Datum | Ereignis | Kommentar |
|---|---|---|
| 14. April 2020 | Publikationsdatum | |
| 14. April 2020 | Ausschreibungsunterlagen verfügbar ab | Les documents d'appels d'offre sont protégés par un mot de passe. La demande de ce mot de passe doit se faire par courriel à l'adresse : appeldoffrescca@etat.ge.ch. |
| 11. Mai 2020 | Frist für Fragen | La récapitulation des questions et réponses sera téléchargée sur la plateforme simap.ch le 15 mai 2020. |
| 3. Juni 2020 | Abgabetermin 12:00 | Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. |
| 4. Juni 2020 | Offertöffnung | Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. |
| None | Geplanter Projektstart | |
| None | Geplantes Projektende |
Lot-Information
- Aufteilung in Lose
- Angebote sind für alle Lose möglich
- Le début du contrat sera fixé dès que le calendrier des travaux sera déterminé. Le calendrier des travaux sera planifié dès la reprise des chantiers.
- Projektdauer von bis
- Auftrag kann verlängert werden.
-
Bemerkung:
il pourra être renouvelé si les prestations n'ont pu être réalisées à cette échéance, sans que ce retard soit imputable à l'adjudicataire.
Zuschlagskriterien
| Gewichtung | Kriterium |
|---|---|
| 60% | 1. Prix (prix de la main d'œuvre et prix des matériels) |
| 34% | 2. Qualité des prestations (notamment délai d'intervention, formation, etc.) |
| 6% | 3. Qualité de l'entreprise, soit contribution à la composante sociale du développement durable et contribution à la composante environnementale du développement durable |
- Aufteilung in Lose
- Angebote sind für alle Lose möglich
- Le début du contrat sera fixé dès que le calendrier des travaux sera déterminé. Le calendrier des travaux sera planifié dès la reprise des chantiers.
- Projektdauer von bis
- Auftrag kann verlängert werden.
-
Bemerkung:
il pourra être renouvelé si les prestations n'ont pu être réalisées à cette échéance, sans que ce retard soit imputable à l'adjudicataire.
Zuschlagskriterien
| Gewichtung | Kriterium |
|---|---|
| 60% | 1. Prix (prix de la main d'œuvre et prix des matériels) |
| 34% | 2. Qualité des prestations (notamment délai d'intervention, formation, etc.) |
| 6% | 3. Qualité de l'entreprise, soit contribution à la composante sociale du développement durable et contribution à la composante environnementale du développement durable |
- Aufteilung in Lose
- Angebote sind für alle Lose möglich
- Le début du contrat sera fixé dès que le calendrier des travaux sera déterminé. Le calendrier des travaux sera planifié dès la reprise des chantiers.
- Projektdauer von bis
- Auftrag kann verlängert werden.
-
Bemerkung:
il pourra être renouvelé si les prestations n'ont pu être réalisées à cette échéance, sans que ce retard soit imputable à l'adjudicataire.
Zuschlagskriterien
| Gewichtung | Kriterium |
|---|---|
| 60% | 1. Prix (prix de la main d'œuvre et prix des matériels) |
| 34% | 2. Qualité des prestations (notamment délai d'intervention, formation, etc.) |
| 6% | 3. Qualité de l'entreprise, soit contribution à la composante sociale du développement durable et contribution à la composante environnementale du développement durable |
Zulassungsbedingungen
Les offres communes ne sont pas admises et seront par conséquent éliminées.
1. Présenter des garanties de pérennité et de solvabilité de son entreprise
2. S'engager à respecter les principes du développement durable
3. Justifier de ses compétences et de la qualité de ses prestations dans des marchés similaires
1. Un extrait récent du Registre du commerce
2. Un extrait récent du registre des poursuites de l’Office des poursuites
3. Les bilans ou chiffres d'affaires des trois dernières années
4. Le formulaire "Déclaration d'engagement du respect des principes de développement durable" (annexe 5), dûment daté et signé
5. La liste des références concernant l’exécution d'un ou de plusieurs marchés similaires, en indiquant une personne de contact, accompagnée de ses coordonnées téléphoniques
Zusätzliche Informationen
Jusqu'à et y compris la décision d'adjudication, les négociations sont interdites.
Simap.ch
Un recours peut être déposé, par écrit, contre le présent appel d'offres dans les 10 jours dès sa publication dans le site Simap.ch, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, 10, rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Rue du Stand 15, case postale 3937
1211 Genève 3
E-Mail-Adresse:
Ein Angebot der Firma Noematica, der Spezialistin für IT-Evaluationen rund um Cloud, Gemeinden und Schulen sowie KMUs
✘ Massgeschneiderte Durchführung von IT-Evaluationen
✘ Tool-unterstützt von A bis Z, IT-Beschaffung via Einladungsverfahren,
öffentliche Ausschreibung oder Präqualifikationsverfahren
✘ einzigartiger Anforderungsdatenbank und Pflichtenheftsammlung
✘ Schwerpunkt Gemeinden und Schulen sowie ausgewählte KMU-Segmente
(Immobilien und Vermögensverwaltungen)
✘ Begleitung bei der Einführung
inkl. Erstellung ISDS-Konzept, Controlling, Governance
✘ Verkürzung der Angebotsfrist gem. Art. 46 Abs. 2 lit. a BöB durch elektronische Veröffentlichung und
Entgegennahme von Angebote auf elektronischem Weg
Rankings
Archive
Mit über 100,000 Einträgen das umfassendste Verzeichnis der Schweiz
Freihändige Verfahren: wann, wo, wie oft?
Eine Auswertung unseres Archivs zeigt, dass freihändige Verfahren meist mit technische Besonderheiten und Leistungen zur Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen begründet werden. Andere Fakten und einen kurzen gesetzlichen Überblick ...
mehr...