Ausschreibung 1051505: Regensdorf GIS et SAS

Publiziert am: 6. Dezember 2018

Swissgrid AG

Lot 1: GIS
Engineering, fabrication, livraison, montage, suivi du chantier et de la mise en service, mise en service du Poste électrique sous enveloppe métallique (GIS) pour UW Regensdorf 220kV.
Livraison de GIS pour le poste, y compris les fournitures et les services suivants:
planification pour la réalisation
production
Test d’acceptation en usine (FAT)
transport sur site et le déchargement
montage sur site
Mise en service (MES)
mise sous tension
Test d’acceptation du site (SAT)
opération d’essai

Lot 2: SAS
Engineering, fabrication, livraison, montage, suivi du chantier et de la mise en service, mise en service du contrôle-commande et protection, contrôle-commande locale pour UW Regensdorf 220kV.
Livraison de SAS, y compris les fournitures et les services suivants:
analogue au lot 1


Auftraggeber: Dezentrale Bundesverwaltung / öffentlich rechtliche Organisationen
Kategorie: Ausschreibung
Sprache: fr
Abgabetermin: abgelaufen
Ort:

Zeit für Fragen: abgelaufen
Tags:
  • 31214000: Schaltanlagen
  • 45315700: Installation von Schaltanlagen
  • 42961000: Steuerungs- und Kontrollsystem
  • 31210000: Elektrische Geräte zum Schalten oder Schützen von Stromkreisen
  • 31200000: Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
  • 31230000: Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen
Gruppen:
  • CW: Bauarbeiten
Untergruppen:
  • CW-O: Sonstige
(gemäss Klassifizierung it-beschaffung.ch)
Lots :
  • Lot 1:

    GIS (Gas insulated Switchgear)

  • Lot 2:

    SAS (Substation-Automation-Systems)


Zeitplan

Folgender Zeitplan wurde aus den simap-Publikationsdaten erstellt:

Datum Ereignis Kommentar
6. Dezember 2018 Publikationsdatum
6. Dezember 2018 Ausschreibungsunterlagen verfügbar ab

None

3. Januar 2019 Ende Bestellung Ausschreibungsunterlagen
4. Januar 2019 Frist für Fragen

Aucun renseignement ne sera fourni oralement. Les questions relatives aux documents d’appel d’offres ne seront prises en considération que avec le formulaire „E5_Anbieterfragen_und_Antworten.docx“ joint aux documents d’appel d’offres sous la forme écrite doit être envoyé par e-mail à l'adresse mentionnée au § 1.2, jusqu’aux dates mentionnés au § 1.3.
Il ne sera pas répondu aux questions soumises hors délai. Les questions et les réponses seront envoyées à tous les candidats qui se seront procuré les documents d’appel d’offres via SIMAP. Les auteurs des questions restent anonymes.
S’il considère que, parmi les prestations nécessaires pour le projet décrit, certaines sont insuffisamment claires, incomplètes, absentes du bordereau de prix ou non décrites, le soumissionnaire doit les indiquer et demander des précisions à leur sujet dans sa demande de renseignements.

1. Februar 2019 Abgabetermin 00:00

L’offre doit être soumise par écrit, complète et dans le délai imparti.
Le cachet de la Poste fait foi (les affranchissements d’entreprise ne font pas office de cachet de la Poste), ou le code- barres d’oblitération d’un bureau de poste suisse ou, pour les soumissionnaires situés à l’étranger, l’accusé de réception d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les offres doivent être expédiées par courrier A recommandé.
Un accusé de réception (« cachet /code-barres de référence » de la poste, avec le numéro de suivi) est à envoyer à l’adresse e mail indiquée au § 1.2, au plus tard à la date de remise de l’offre indiquée au § 1.4.
Lorsque l’offre est remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, le soumissionnaire est tenu d’envoyer à Swissgrid AG par e-mail (à l’adresse e mail indiquée au § 1.2) l’accusé de réception de la représentation correspondante, au plus tard à la date de remise de l’offre indiquée au § 1.4.
Les offres envoyées avec un service privé (UPS, DHL, FEDEX, etc.) doivent être reçues avant la date prévue au § 1.4.Les offres ne peuvent pas être remises en mains propres, elles ne seront pas réceptionnées sur place.
Les offres remises en retard, incomplètes ou sans signature manuscrite seront exclues de l’évaluation et retournées au soumissionnaire.

L’enveloppe des documents pour le Lot 1 : GIS devra être fermée et porter la mention suivante :
Angebot "UW Regensdorf – Los 1: GIS“
––– NICHT ÖFFNEN –––

L’enveloppe des documents pour le Lot 2 : SAS devra être fermée et porter la mention suivante :

Angebot "UW Regensdorf – Los 2: SAS“
––– NICHT ÖFFNEN –––

Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung (instructions d'appel d'offres) dans les documents d'appel d'offres.

7. Februar 2019 Offertöffnung

L’offre doit être soumise par écrit, complète et dans le délai imparti.
Le cachet de la Poste fait foi (les affranchissements d’entreprise ne font pas office de cachet de la Poste), ou le code- barres d’oblitération d’un bureau de poste suisse ou, pour les soumissionnaires situés à l’étranger, l’accusé de réception d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les offres doivent être expédiées par courrier A recommandé.
Un accusé de réception (« cachet /code-barres de référence » de la poste, avec le numéro de suivi) est à envoyer à l’adresse e mail indiquée au § 1.2, au plus tard à la date de remise de l’offre indiquée au § 1.4.
Lorsque l’offre est remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, le soumissionnaire est tenu d’envoyer à Swissgrid AG par e-mail (à l’adresse e mail indiquée au § 1.2) l’accusé de réception de la représentation correspondante, au plus tard à la date de remise de l’offre indiquée au § 1.4.
Les offres envoyées avec un service privé (UPS, DHL, FEDEX, etc.) doivent être reçues avant la date prévue au § 1.4.Les offres ne peuvent pas être remises en mains propres, elles ne seront pas réceptionnées sur place.
Les offres remises en retard, incomplètes ou sans signature manuscrite seront exclues de l’évaluation et retournées au soumissionnaire.

L’enveloppe des documents pour le Lot 1 : GIS devra être fermée et porter la mention suivante :
Angebot "UW Regensdorf – Los 1: GIS“
––– NICHT ÖFFNEN –––

L’enveloppe des documents pour le Lot 2 : SAS devra être fermée et porter la mention suivante :

Angebot "UW Regensdorf – Los 2: SAS“
––– NICHT ÖFFNEN –––

Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung (instructions d'appel d'offres) dans les documents d'appel d'offres.

15. April 2019 Geplanter Projektstart
26. November 2020 Geplantes Projektende

Lot-Information

Generell:
Aufteilung in Lose Angebote sind für alle Lose möglich

1: GIS (Gas insulated Switchgear)
  • Aufteilung in Lose
  • Angebote sind für alle Lose möglich
  • Projektdauer von 15.04.2019 bis 26.11.2020
  • Auftrag kann verlängert werden.
  • Bemerkung:

    Dans le cadre des options demandées

Zuschlagskriterien

Gewichtung Kriterium
50% GIS-ZK1 Prix (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf")
15% GIS-ZK2 personnes clés (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf")
15% GIS-ZK3 Technique et qualité (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf")
10% GIS-ZK4 Analyse du mandat et du risque (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf")
10% GIS-ZK5 Réserves au contrat ou aux conditions générales (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf")

Il n'y a pas de restriction de lot. Les vendeurs peuvent remporter l'offre pour les deux lots.



2: SAS (Substation-Automation-Systems)
  • Aufteilung in Lose
  • Angebote sind für alle Lose möglich
  • Projektdauer von 15.04.2019 bis 26.11.2020
  • Auftrag kann verlängert werden.
  • Bemerkung:

    Dans le cadre des options demandées

Zuschlagskriterien

Gewichtung Kriterium
50% SAS-ZK1 – Prix (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)
10% SAS-ZK2 – personnes clés (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)
10% SAS-ZK3 – Technique et qualité (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)
10% §1) SAS-ZK4 – Analyse du mandat et du risque (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)
10% SAS-ZK5 – Réserves au contrat ou aux conditions générales (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)
10% SAS-ZK6 – Qualité des références spécifiées de la société dans la domaine de SAS (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)

Il n'y a pas de restriction de lot. Les vendeurs peuvent remporter l'offre pour les deux lots.

§1) Pour SAS-ZK4, il est obligatoire d’atteindre la note minimale de 2,5 ou 50 points. Les fournisseurs qui n'atteignent pas cet objectif seront exclus de la procédure.



Zulassungsbedingungen

Bietergemeinschaften:

Ne sont pas admis

Eignungskriterien:

Lot 1: GIS
GIS-EK1 - Références de la société dans la domaine GIS (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf")

GIS-EK2 - Hotline et la capacité d'intervention pour des postes blindés haute tension (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf")

GIS-EK3 - Propre usine de fabrication pour des postes blindés haute tension (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf")

GIS-EK4 - Système de qualité (ISO 9001); Système de management environnemental (ISO 14001); Système de sécurité de travail (OHSAS 18001) ou des certificats similaires (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf")

GIS-EK5 – Le respect des conditions générales de participation (Détails selon le document
«A0_Verfahrensanweisung.pdf»)

GIS-EK6 – Le respect des exigences obligatoires (critères obligatoires) (Détails selon le document «A0_Verfahrensanweisung.pdf»)

Lot 2: SAS
SAS-EK1 – références de l’entreprise dans le domaine du SAS (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)

SAS-EK2 : Hotline et capacité d’intervention pour le SAS (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)

SAS-EK3 : Propre plate-forme de test d’intégration système SAS (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)

SAS-EK4 : système GQ (ISO 9001) / système ME (ISO 14001), système MSST (OHSAS 18001) et systèmes similaires
(Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)

SAS-EK5 : respect des conditions générales de participation (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)

SAS-EK6 : respect des exigences obligatoires (critères obligatoires) (Détails selon le document A0_Verfahrensanweisung.pdf)

Geforderte Nachweise:

siehe Unterlagen

Zusätzliche Informationen

Geschäftsbedingungen:

Conditions générales des contrats de travaux (édition de septembre 2013) de Swissgrid SA

Nachverhandlungen:

Sont réservés

Grundsätzliche Anforderungen:

Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre hommes et femmes.

Sonstige Angaben:

Il est recommandé de lire d'abord le document "A0_Verfahrensanweisung.pdf" puis les documents "C2.00". Ensuite, consultez les documents d'appel d'offres restants.

Offizielles Publikationsorgan:

www.simap.ch

Rechtsmittelbelehrung:

Conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.


Kontakt

Swissgrid AG
Bleichemattstrasse 31
5000 Aarau
Telefon: +41 58 580 34 35
E-Mail-Adresse:  
bernhard.burgener@swissgrid.ch

Link und Bestellung Unterlagen auf simap : 1051505 Regensdorf GIS et SAS