Ausschreibung 942433: Projet d'extension
Publiziert am: 25. November 2016
Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN)
Le marché concerne l'attribution d'un contrat en entreprise totale pour la phase d'exécution des travaux, c'est-à-dire y compris les prestations d'élaboration des plans d'exécution et de détails de construction.
Auftraggeber: | Träger kantonaler Aufgaben |
Kategorie: | Ausschreibung |
Sprache: | fr |
Abgabetermin: | abgelaufen |
Ort: | |
Zeit für Fragen: | abgelaufen |
Tags: |
|
Gruppen: |
|
Untergruppen: |
|
Zeitplan
Folgender Zeitplan wurde aus den simap-Publikationsdaten erstellt:
Datum | Ereignis | Kommentar |
---|---|---|
25. November 2016 | Publikationsdatum | |
None | Ausschreibungsunterlagen verfügbar ab | L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une inscription officielle ou à une demande de dossier. |
2. Dezember 2016 | Frist für Fragen | L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone. Les questions doivent être posées par écrit soit sur le SIMAP.CH après s'y être inscrit, soit par e-mail à office@v-partenaires.ch ou soit par courrier postal aux cordonnées indiquées ci-dessus avec la mention "SCAN - Projet d'extension" |
6. Februar 2017 | Abgabetermin 11:00 | Seules les offres arrivées par voie postale à l'adresse du chapitre 1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai fixé seront exclues de l'adjudication. |
6. Februar 2017 | Offertöffnung | Seules les offres arrivées par voie postale à l'adresse du chapitre 1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai fixé seront exclues de l'adjudication. |
1. April 2017 | Geplanter Projektstart | |
22. Dezember 2017 | Geplantes Projektende |
Zuschlagskriterien
Gewichtung | Kriterium |
---|---|
40% | PRIX |
20% | ORGANISATION DU SOUMISSIONNAIRE |
20% | QUALITÉS TECHNIQUES DE L'OFFRE |
20% | RÉFÉRENCES |
Zulassungsbedingungen
Admises. Tous les membres doivent respecter les conditions de participation.
siehe Unterlagen
siehe Unterlagen
Zusätzliche Informationen
Il est prévu de signer un contrat à forfait avec partage des bénéfices en cas d'optimisations acceptées par le Maître de l'ouvrage. Des pénalités de retard d'exécution sont imposées dans le contrat.
Jusqu'à et y compris la décision d'adjudication, les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.
Une deuxième série de questions est possible d'ici le 16 décembre 2016 à l'adresse mail : office@v-partenaires.ch.
Le présent appel d´offres peut faire l´objet d´un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel, dans les 10 jours dès sa publication.
Rue des Tuillières 1
1196 Gland
E-Mail-Adresse:
Ein Angebot der Firma Noematica, der Spezialistin für IT-Evaluationen rund um Cloud, Gemeinden und Schulen sowie KMUs
✘ Massgeschneiderte Durchführung von IT-Evaluationen
✘ Tool-unterstützt von A bis Z, IT-Beschaffung via Einladungsverfahren,
öffentliche Ausschreibung oder Präqualifikationsverfahren
✘ einzigartiger Anforderungsdatenbank und Pflichtenheftsammlung
✘ Schwerpunkt Gemeinden und Schulen sowie ausgewählte KMU-Segmente
(Immobilien und Vermögensverwaltungen)
✘ Begleitung bei der Einführung
inkl. Erstellung ISDS-Konzept, Controlling, Governance
✘ Verkürzung der Angebotsfrist gem. Art. 46 Abs. 2 lit. a BöB durch elektronische Veröffentlichung und
Entgegennahme von Angebote auf elektronischem Weg
Rankings
Archive
Mit über 100,000 Einträgen das umfassendste Verzeichnis der Schweiz
Freihändige Verfahren: wann, wo, wie oft?
Eine Auswertung unseres Archivs zeigt, dass freihändige Verfahren meist mit technische Besonderheiten und Leistungen zur Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen begründet werden. Andere Fakten und einen kurzen gesetzlichen Überblick ...
mehr...