Ausschreibung 1100701: Umbau Schloss Rapperswil - Submission Bauingenieurleistung (BKP 592)
Publiziert am: 18. Oktober 2019
Ortsgemeinde Rapperswil-Jona
Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Ortsgemeinde Rapperswil-Jona als Bauherrin einen erfahrenen und zuverlässigen Auftragnehmer für Bauingenieurleistungen für die Phasen Projektierung bis Realisierung (Phasen 4.3.31 bis 4.3.53, SIA 103). Dies auf der Grundlage einer Honorarofferte sowie weiteren Angaben zur Beurteilung der Eignung (Auftragsanalyse, Referenzen).
Ziel des Verfahrens ist die Evaluation eines Auftragnehmers, welcher für die Phasen Projektierung bis Realisierung qualifiziert ist und diese in der geforderten Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie die Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben erfüllen kann.
| Auftraggeber: |
Gemeinde/Stadt
|
| Kategorie: | Ausschreibung |
| Sprache: | de |
| Abgabetermin: | abgelaufen |
| Ort: |
Rapperswil-Jona |
| Zeit für Fragen: | abgelaufen |
| Tags: |
|
| Tags (Bau): |
|
| Gruppen: |
|
| Untergruppen: |
|
Zeitplan
Folgender Zeitplan wurde aus den simap-Publikationsdaten erstellt:
| Datum | Ereignis | Kommentar |
|---|---|---|
| 18. Oktober 2019 | Publikationsdatum | |
| 18. Oktober 2019 | Ausschreibungsunterlagen verfügbar ab | Informationen zum Bauvorhaben (Stand Vorprojekt) |
| 27. November 2019 | Ende Bestellung Ausschreibungsunterlagen | |
| 30. Oktober 2019 | Frist für Fragen | per Mail an sekretariat@stauffer-studach.ch |
| 27. November 2019 | Abgabetermin 17:00 | Bei einer persönlichen Abgabe gilt das Abgabedatum während den Öffnungszeiten (Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr). Bei einer Einreichung per Post das Datum des Poststempels oder des Auftragsbelegs. Das Aufgabedatum muss ersichtlich sein (Lesbarkeit Poststempels bzw. Auftragsbeleg). Hierfür sind die Bieter verantwortlich. Eine Fristverlängerung ist ausgeschlossen. Es wird ein Eingangsprotokoll geführt. |
| 3. Dezember 2019 | Offertöffnung | Bei einer persönlichen Abgabe gilt das Abgabedatum während den Öffnungszeiten (Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr). Bei einer Einreichung per Post das Datum des Poststempels oder des Auftragsbelegs. Das Aufgabedatum muss ersichtlich sein (Lesbarkeit Poststempels bzw. Auftragsbeleg). Hierfür sind die Bieter verantwortlich. Eine Fristverlängerung ist ausgeschlossen. Es wird ein Eingangsprotokoll geführt. |
| 10. Dezember 2019 | Geplanter Projektstart | |
| 31. Oktober 2023 | Geplantes Projektende |
Zuschlagskriterien
| Gewichtung | Kriterium |
|---|---|
| 30 % | Analyse der Aufgabe |
| 20 % | Referenzprojekt 1 |
| 20 % | Referenzprojekt 2 |
| 30 % | Wirtschaftlichkeit / Kosten |
Zulassungsbedingungen
siehe Unterlagen
siehe Unterlagen
Zusätzliche Informationen
Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden keine Angebotsrunden durchgeführt.
Amtsblatt des Kantons St.Gallen
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien.
Fischmarktstrasse 16
8640 Rapperswil-Jona
Telefon: +41 055 225 79 01
E-Mail-Adresse:
Ein Angebot der Firma Noematica, der Spezialistin für IT-Evaluationen rund um Cloud, Gemeinden und Schulen sowie KMUs
✘ Massgeschneiderte Durchführung von IT-Evaluationen
✘ Tool-unterstützt von A bis Z, IT-Beschaffung via Einladungsverfahren,
öffentliche Ausschreibung oder Präqualifikationsverfahren
✘ einzigartiger Anforderungsdatenbank und Pflichtenheftsammlung
✘ Schwerpunkt Gemeinden und Schulen sowie ausgewählte KMU-Segmente
(Immobilien und Vermögensverwaltungen)
✘ Begleitung bei der Einführung
inkl. Erstellung ISDS-Konzept, Controlling, Governance
✘ Verkürzung der Angebotsfrist gem. Art. 46 Abs. 2 lit. a BöB durch elektronische Veröffentlichung und
Entgegennahme von Angebote auf elektronischem Weg
Rankings
Archive
Mit über 100,000 Einträgen das umfassendste Verzeichnis der Schweiz
Freihändige Verfahren: wann, wo, wie oft?
Eine Auswertung unseres Archivs zeigt, dass freihändige Verfahren meist mit technische Besonderheiten und Leistungen zur Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen begründet werden. Andere Fakten und einen kurzen gesetzlichen Überblick ...
mehr...